惠泽社群官网_香港香港六合_惠泽社群高手论坛_惠泽社群网_首页-彩70

惠泽社群官网_香港香港六合_惠泽社群高手论坛_惠泽社群网_首页-彩70

广州市第六资源热力电厂进场道路10KV电缆沟迁改

时间:2018-12-16 02:22来源:未知 作者:站长 点击:
号 批准,并且本工程具有资金证明, 广州市增城区城市管理局 现对 广州市第六资源热力电厂进场道路电缆沟迁改及电力通讯综合管沟铺设工程设计施工总承包 进行公开招标,选定承

  号 批准,并且本工程具有资金证明, 广州市增城区城市管理局 现对 广州市第六资源热力电厂进场道路电缆沟迁改及电力通讯综合管沟铺设工程设计施工总承包 进行公开招标,选定承包人。

  一、工程名称: 广州市第六资源热力电厂进场道路10KV电缆沟迁改及电力通讯综合管沟铺设工程设计施工总承包

  四、项目概况: 项目建设规模及主要建设内容:(一)土建工程。新建高压及低压两条电缆走廊,A-J线米;A ’-H’线 米。(二)临时电气工程。拆除F15新豪线米,

  1069米,J90-10.5 铁塔13基(含塔上装置设备),水泥杆9 根;拆除F16沙坊线m㎡高压电缆542 米。从F15新豪线m ㎡高压电缆至新豪线沙坊线分接箱敷设ZRYJV22-3*120m ㎡高压电缆至指挥部临变,长936米;从指挥部临变敷设ZRYJV22-3*70m ㎡高压电缆至第六资源热力电厂#2箱变,长590 米。(三)永久电气工程。拆除10KV沙窖F16沙坊线 米,F15新豪线米。从沙坊线 分接箱敷设ZRYJV22-3*120m㎡电缆至G3 点,长635m;从新豪线点,长470 米;

  五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价:1、项目编号:JG2017-47322、本工程划分为1个标段。3

  10KV电缆沟迁改及电力通讯综合管沟铺设工程的设计、测量、土建、设备采购、设备安装和调试,达到试运行要求后交付业主,其中对本工程范围内引起的施工租地、道路占道、道路修复等产生的手续办理和费用均由投标方负责。投标人需完成招标范围内所列内容的设计、采购、施工总承包及服务,并需保证项目完成后满足相关部门的验收条件,主要包括以下内容:完成设计(包括方案修改、初步设计及概算、施工图设计、竣工图编制及建设过程的配合服务等)、工程施工至工程竣工验收、工程移交的工程总承包,完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结(决)算审计、工程保修等工作,具体包括但不限于以下事项:

  )根据委托人和设计任务书要求,负责设计、施工、采购、编制项目预算及相应的报建审批工作;

  )负责项目实施阶段全过程建设管理,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工,包供电局送电前专项检测验收并送电,包竣工送电后到移交前的运行维护管理、包移交、包验收、包竣工资料收集整理办理结算、确保项目通过用电验收合格,完成并配合相关部门结(决)算审计、工程保修等工作。

  911.61万元,包括建安工程费¥836.21万元、工程设计费¥33.59 万元、场地准备和临时设施费¥8.36万元(指临水、临电接入费、入场便道等前期费用)、预备费¥33.45 万元。

  七、发布招标公告时间、递交投标文件及投标报名时间、开标时间:1、发布招标公告时间:从2017年06月21日

  注:发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。从发布招公告第二天起开始计算备标时间,备标时间不少于20天。

  2、递交投标文件及投标报名起始时间:从2017年07月24日09时00分;递交投标文件和投标报名截止时间:2017年07月24日12时00分。

  月26日09时30分。4、投标报名、接收投标文件、开标地点:广州公共资源交易中心增城交易部(地址:增城区荔城街增城大道2 号金河湾3栋108)指定开标室,可在广州公共资源交易中心网站进行查询。

  、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。八、办理投标报名登记手续及递交投标文件:投标人应在递交投标文件和投标报名截止时间前,凭以下资料到广州公共资源交易中心增城交易部办理投标报名登记手续并同时递交投标文件。

  1、投标人应在投标报名截止时间前,凭以下资料到达投标报名地点办理投标报名登记手续并同时递交投标文件,具体资料如下:①法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人办理手续时提供)、本人身份证原件;②《广州建设工程投标报名申请表》原件一式两份(联合体投标的需共同签署及盖章)。上述①至②资料单独提交,无须密封,需按照要求盖单位公章及法定代表人印章。

  、若出现以下情况,招标人将拒绝接收投标文件:未按第八条第1 点要求递交资料的;《广州建设工程投标报名申请表》填写的拟报名的人员信息不能被使用而造成投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统的或与广州公共资源交易中心交易服务系统登记信息不一致的,或未按规定时间缴纳投标报名费的,视为未成功办理投标报名登记手续。

  九、投标人合格条件:1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效;

  ①具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或以上资质或输变电工程专业承包三级或以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质;同时具有国家电力监管委员会或其派出机构颁发的《承装(修、试)

  ②工程设计综合甲级资质,或电力行业工程设计丙级或以上资质,或电力行业(变电工程、送电工程)专业设计丙级或以上资质;

  注:①按建建[2001]82号文标准取得旧版资质证书的企业原则上按照建市[2014]159

  [2015]20 号)执行。②经招标人同意,中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施,但不得再次分包。

  5.1项目负责人(即项目经理,下同)要求:投标人拟担任本工程项目负责人的人员为: 机电工程或电力工程专业二级或以上级别的注册建造师,并持有项目负责人安全生产考核合格证(B类)或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。投标人在报名时由广州公共资源交易中心对投标人该项目负责人进行锁定。

  注:建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》;注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。5.2

  设计负责人要求:投标人拟担任本项目设计负责人须具备电气或电力专业(含相近专业)高级或以上技术职称,或中级技术职称从事电气或电力专业(含相近专业)工作10年以上。

  ![if !supportLists]>

  6、![endif]>

  专职安全人员须具有安全生产考核合格证(C证)或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。![if !supportLists]>

  7、

  8.1允许联合体投标,如投标人组成联合体,应以承接施工任务的一方为主办方,并签定联合体共同投标协议书。联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

  8.2投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员工;以上2项人员不得重复兼任,且必须为投标人正式员工。

  8.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审,其中电力工程施工总承包三级或以上资质或输变电工程专业承包三级或以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质;同时具有国家电力监管委员会或其派出机构颁发的《承装(修、试)

  9、投标人(联合体各成员)须办理企业信息登记(具体详见广州公共资源交易中心企业信息登记办事指引),拟担任本工程的项目负责人、设计负责人须是各自企业信息登记中的在册人员。

  说明:“诚信档案(A类)”是指诚信档案(设计A类、施工A类),且均应在有效期内。联合体投标的,根据联合体分工,其相应的设计A类、施工A类应在有效期内。

  正式投标人的确定方式:本招标项目采用资格后审,由评标委员会负责对投标人的资格进行审查,评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3 名或经评审通过设计部分(或施工部分)有效性审查的投标人少于3人时招标失败。招标人分析招标失败原因,修正招标方案,报有关管理部门核准后,重新组织招标。本项目为非电子评标,投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子光盘。(信息取自广州市房建和市政企业库的除外)。十一、招标人因两次或多次招标失败,需申请改变招标方式或不招标的,应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》(省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2

  十二、本工程根据国家和省有关计价规范设置招标控制价。十三、投标申请人投标时应按附件一《资格审查书面资料及其他取自广州市房建和市政企业库内资料一览表》中提交资料形式的要求编制投标文件中的资格审查文件。企业库记录的该部分上传件将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。资格审查委员会对该部分的审查将以递交投标文件截止时间时在广州市房建和市政企业库内的上传件为依据。若截标后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准,且投标人应及时维护相关上传件,确保各项上传件在有效期内。十四、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站公示,公开接受投标人的监督。十五、本项目不设方案补偿,投标费用由投标人自理。

  十六、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的,向招标人书面提出。异议受理部门:广州市增城区城市管理局;

  本公告在广州公共资源交易中心网站(网址:)、广东省招标投标监管网(网址:)法定媒体发布,本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

  2、投标时是否需要提交设计模型: 否 。3、本工程实行全过程限额设计施工,限额投资。工程变更须经过建设单位审定后方可实施。

  、投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性,招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实,一旦发现虚假,将上报建设管理部门及相关部门严肃查处。

  6、参加投标之前,投标人应查询企业IC卡、拟报名人员的使用状态以及预存报名费账户中的存款额度,以免出现企业IC 卡以及拟报报名人员不能被使用以及预存报名费账户中的存款额度不足的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况,投标人有可能失去投标机会,因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

  7、上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况,投标人有可能失去投标机会,因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

  审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下须提交的书面报名资料共同核对,审核情况属实。

  投标申请公函(同以下资料装订为一本)(联合体投标的,由联合体主办方出具)

  注:1、《广州建设工程投标报名申请表》应使用标准格式,详见广州公共资源交易中心网

  2、本表原件审核情况栏及备注栏,投标申请人须留空,由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

  4、本表一式两份,一份附于报名资料内作为报名资料目录,另一份交回投标申请人的代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。本表中如有修改,修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。5、本表中没有要求提交的资料,不作为资审不合格的依据。

  (施工方单位名称、设计方单位名称)自愿组成联合体,共同参加(项目名称)项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

  、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

  3、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:

  二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。

  三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录,本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。

  四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员,严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

  五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

  七、本公司承诺,中标后不转包或违法分包,在施工过程中,严格执行安全生产相关管理规定;按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

  八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土,中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土,若不遵守承诺,自愿按不履行合同约定处理。

  本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

  三、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的;四、不同投标人的投标文件由同一企业或者同一人编制的;

  九、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的;

  十、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求采用专用技术的除外;

  如果出现上述情形之一的,愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定,并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理:

  6、报增城区建设行政主管部门备案,并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚;

  投标申请人声明(三)关于遵守招标文件和履行施工合同的声明本招标项目招标人及招标监管机构:

  (1)投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工;

  2)根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构,委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求;

  (3)在收到发包人进场通知的3天内,所有技术和管理人员全部到位,进入现场办公,不得兼职或者擅自离岗;

  (4)若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足,不适应现场工作需要,我公司愿按发包人要求撤换不合格人员,并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。

  3、工期:保证尽一切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中,本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现,保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。

  4、材料、设备:保证准备并供应充足的材料设备,按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。

  5、质量、安全:保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划,且按增城区有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。

  7、不拖欠或克扣劳务人员工资,不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款(如有分包工程)。

  二、如不能履行上述承诺,本公司愿意承担由此带来的法律后果,并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理:

  6、报增城区建设行政主管部门备案,并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚;

(责任编辑:站长)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片